| Извещение
о проведении запроса котировок
|
||
| 1 | Способ закупки: | Запрос котировок в электронной форме |
| 2 | Официальный сайт, на котором размещена информация о закупке: | www.zakupki.gov.ru |
| 3 | Адрес электронной площадки в информационно-телекоммуникационной сети Интернет (при осуществлении закупки в электронной форме): | Настоящий запрос котировок проводится с использованием функционала электронной площадки https://msp.roseltorg.ru |
| 4 | Информация об организаторе закупки: | Закупка осуществляется заказчиком |
| Заказчик: | ||
| 5 | Наименование: | Государственное унитарное предприятие «Фонд жилищного строительства
Республики Башкортостан» |
| 6 | Место нахождения: | 450077, Республика Башкортостан, г.Уфа, ул.Ленина, 5/3 |
| 7 | Адрес электронной почты: | main@gsfrb.ru |
| 8 | Почтовый адрес: | 450077, Республика Башкортостан, г.Уфа, ул.Ленина, 5/3 |
| 9 | Факс: | 8 (347) 229-91-00 (приёмная) |
| Уполномоченное подразделение заказчика | ||
| 10 | Уполномоченное подразделение | Сметно-договорной отдел
Государственного унитарного предприятия «Фонд жилищного строительства Республики Башкортостан»
|
| 11 | адрес | 450077, г. Уфа, ул. Ленина, 5/3, каб. 220 |
| 12 | Телефон: | 8 (347) 229-91-27, 8 (347) 229-91-47 (сметно-договорной отдел) |
| 13 | Контактная информация: | тел. 229-91-27, 229-91-47
Начальник сметно-договорного отдела — Беллендир Елена Владиславовна Ведущий специалист по закупкам сметно-договорного отдела – Мустафина Айгуль Рамазановна mustafina@gsfrb.ru |
| Общая информация о предмете договора: | ||
| 13 | Предмет договора: | Выполнение мероприятий по устранению течи в кровле паркинга жилого дома по ул.Ураксина, 3, г.Уфа. |
| 14 | Количество поставляемого товара (объема выполняемой работы, оказываемой услуги): | В соответствии с техническим заданием (Приложение №1 к извещению).
|
| 15 | Описание предмета закупки (при необходимости): | При описании предмета закупки заказчиком использованы установленные в соответствии с законодательством Российской Федерации о техническом регулировании, законодательством Российской Федерации о стандартизации требования к безопасности, качеству, техническим характеристикам, функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара, работы, услуги, к размерам, упаковке, отгрузке товара, к результатам работы |
| 16 | Место поставки товара (выполнения работы, оказания услуги): | РФ, РБ, г.Уфа, паркинг жилого дома по ул.Ураксина, 3. |
| 17 | Начальная (максимальная) цена договора: | 149 150,00 рублей с учетом НДС 20%. |
| 18 | Валюта, используемая для формирования цены договора (цены лота) и расчетов с поставщиком (исполнителем): | Валютой, используемой для формирования цены договора (цены лота) и расчетов с поставщиками (исполнителями), является Российский рубль. При оплате заключенного договора иностранная валюта не используется. |
| 19 | Порядок формирования цены договора: | Начальная (максимальная) цена договора (цена лота) включает все расходы участника закупки, необходимые для осуществления им своих обязательств по договору в полном объеме и надлежащего качества, в том числе все подлежащие к уплате налоги (в том числе налог на добавленную стоимость), сборы и другие обязательные платежи, расходы на страхование, сертификацию, транспортные, командировочные расходы, стоимость всех необходимых погрузочно-разгрузочных работ и иные расходы, связанные с исполнением договора
Метод определения начальной (максимальной) цены контракта (договора)- метод сопоставимых рыночных цен (анализ рынка). Обоснование начальной максимальной цены договора представлено в Приложении №4 к извещению. |
| 20 | Срок поставки товара, выполнения работ, оказания услуг: | Начало – с даты заключения договора.
Срок окончания – 5 календарных дней с даты заключения Договора. |
| 21 | Форма, сроки и порядок оплаты товара, работы, услуги: | Безналичный
расчет, в течение 7(семи) рабочих дней с даты подписания Заказчиком акта сдачи-приемки выполненных работ |
| 22 | Дата начала срока подачи заявок на участие в запросе котировок в электронной форме:
|
29 декабря 2022 года |
| 23 | Дата и время окончания срока подачи заявок на участие в запросе котировок в электронной форме: |
13 января 2023 года в 09.00 часов (по местному времени, часовой пояс ЕКБ) Заказчик размещает в ЕИС и на электронной Настоящий запрос котировок проводится с использованием функционала электронной площадки https://msp.roseltorg.ru е извещение о проведении запроса котировок не менее чем за пять рабочих дней до дня окончания срока подачи заявок на участие. |
| 24 | Место подачи заявок на участие в запросе котировок в электронной форме | электронная площадка https://msp.roseltorg.ru |
| 25 | Дата рассмотрения и оценки заявок на участие в запросе котировок в электронной форме и подведения итогов: | 13 января 2023 года в 10.00 часов (по местному времени, часовой пояс ЕКБ) |
| 26 | Место рассмотрения заявок и подведения итогов | 450077, Республика Башкортостан, г.Уфа, ул.Ленина, 5/3, кабинет 226 (актовый зал) |
| Обеспечение заявки на участие в закупке: | ||
| 27 | Требование о предоставлении обеспечения заявки на участие в закупке: | Не установлено
|
| 28 | Обеспечение исполнения договора: | Не предусмотрено
|
| 29 | Антидемпинговые меры в соответствии с п.8.23 Положения о закупках заказчика: | Не применяются
|
| Срок, место и порядок предоставления извещения о закупке, размер, порядок и сроки внесения платы, взимаемой заказчиком за предоставление данного извещения: | ||
| 30 | Дата начала срока предоставления участникам закупки извещения о проведении запроса котировок в электронной форме: | С даты публикации извещения |
| 31 | Дата окончания срока предоставления участникам закупки извещения о проведении запроса котировок в электронной форме: | 13 января 2023 года |
| 32 | Порядок предоставления извещения о проведении запроса котировок в электронной форме: | С момента размещения извещения о проведении запроса котировок в электронной форме любое заинтересованное лицо имеет возможность самостоятельно скачать извещение о закупке на ЕЭТП www.Roseltorg.ru и в единой информационной системе (ЕИС). |
| 33 | Место предоставления извещения о проведении запроса котировок в электронной форме: | электронная площадка https://msp.roseltorg.ru / |
| 34 | Размер, порядок и сроки внесения платы, взимаемой заказчиком за предоставление извещения о проведении запроса котировок в электронной форме: | Плата за предоставление извещения о проведении запроса котировок не предусмотрена |
| 35 | Язык, на котором предоставляется извещение о закупке | Русский |
| Формы, порядок, дата и время окончания срока предоставления участникам закупки разъяснений положений извещения о проведении запроса котировок и порядок внесения изменений в извещение, порядок отмены закупки: | ||
| 36 | Формы и порядок предоставления участникам закупки разъяснений положений извещения о проведении запроса котировок в электронной форме: | Форма: произвольная, в виде электронного документа.
При проведении запроса котировок в электронной форме переговоры Заказчика или комиссии по закупкам с участниками закупки не допускаются. Любой участник закупки вправе направить заказчику запрос о даче разъяснений положений извещения об осуществлении закупки и (или) извещения о закупке. Запрос направляется участником закупки оператору электронной площадки. В течение трех рабочих дней с даты поступления запроса, заказчик осуществляет разъяснение положений извещения о закупке и размещает их на электронной торговой площадке и в единой информационной системе (ЕИС) с указанием предмета запроса, но без указания участника такой закупки, от которого поступил указанный запрос. При этом заказчик вправе не осуществлять такое разъяснение в случае, если указанный запрос поступил позднее чем за три рабочих дня до даты окончания срока подачи заявок на участие в такой закупке. |
| 37 | Дата начала и окончания срока подачи участником закупки запроса на разъяснение положений извещения запроса котировок: | с 29 декабря 2022 года по 9 января 2023 года включительно
Заказчик вправе не давать разъяснений положений извещения о закупке, если запрос поступил позднее чем за три рабочих дня до даты окончания срока подачи заявок на участие в закупке |
| Дата начала и окончания предоставления Заказчиком участникам закупки разъяснений положений извещения запроса котировок: | с 29 декабря 2022 года по 12 января 2023 года включительно. В течение трех рабочих дней со дня поступления запроса Предприятие размещает в ЕИС разъяснения с указанием предмета запроса, но без указания участника закупки, от которого поступил запрос. В рамках разъяснений положений документации о закупке Предприятие не может изменять предмет закупки и существенные условия проекта договора. | |
| 38 | Порядок внесения изменений в извещение о запросе котировок в электронной форме:
Порядок отмены закупки
|
Заказчик по собственной инициативе или в соответствии с запросом участника закупки вправе принять решение о внесении изменений в извещение о проведении запроса котировок в электронной форме. Изменение предмета запроса котировок в электронной форме, увеличение размера обеспечения заявок на участие в запросе котировок не допускается. Изменения, внесенные в извещение о проведении запроса котировок, размещаются Заказчиком в ЕИС и на электронной площадке не позднее трех дней со дня принятия решения об их внесении. В результате внесения указанных изменений срок подачи заявок на участие в запросе котировок должен быть продлен следующим образом. С даты размещения в ЕИС изменений в извещение до даты окончания срока подачи заявок на участие в закупке должно оставаться не менее половины срока подачи заявок на участие в конкурентной закупке.
Предприятие вправе отменить проведение конкурентной закупки по одному и более предмету закупки (лоту) до наступления даты и времени окончания срока подачи заявок на участие в закупке. Решение об отказе от проведения закупки размещается в ЕИС в день его принятия. После окончания срока подачи заявок на участие в конкурентной закупке Предприятие вправе отменить проведение закупки только в случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы в соответствии с гражданским законодательством. |
| Подготовка и порядок подачи заявок на участие в запросе котировок, требования к участникам закупки: | ||
| 39 | Общие требования: | Участник размещения заказа обязан изучить извещение об осуществлении закупки, включая все инструкции, формы и требования извещения о запросе котировок, а также техническое задание (Приложение №1 Извещения о проведении запроса котировок) на поставку предусмотренного предметом закупки товара (работы, услуги).
Подача заявок на участие осуществляется только лицами, получившими аккредитацию на электронной площадке. Участник закупки вправе подать заявку на участие в запросе котировок: в любое время с момента размещения извещения о проведении запроса котировок в электронной форме до даты и времени окончания срока подачи заявок на участие в запросе котировок в электронной форме. Заявка на участие в запросе котировок в электронной форме направляется участником закупки оператору электронной площадки. |
| 40 | Требования к поставляемому товару (выполняемым работам, оказываемым услугам):
|
Требования Заказчика к качеству, количеству, техническим характеристикам поставляемого товара (выполняемым работам, оказываемым услугам), требования к их безопасности, требования к функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара (работы, услуги), к размерам, отгрузке установлены в Техническом задании (Приложение №1 настоящего извещения) в отношении каждого лота.
Поставляемые товары (выполняемые работы, оказываемые услуги) должны соответствовать всем требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации. Поставляемый товар должен быть новым товаром (товар, который не был в употреблении, в ремонте, в том числе не был восстановлен, не менялись составные части, не восстанавливались потребительские свойства).
|
| 41 | Требования к описанию участниками размещения заказа поставляемого товара (выполняемых работ, оказываемых услуг), их количественных и качественных характеристик:
|
Описание поставляемого товара (выполняемых работ, оказываемых услуг), который является предметом запроса котировок, производится в соответствии с требованиями к поставляемому товару (выполняемым работам, оказываемым услугам), установленными в Приложение №1 Извещения о проведении запроса котировок (Техническое задание), и по форме №4 (Предложение участника закупки), приведенной в Приложение №3 «Образцы форм и документов для заполнения участниками закупки» Извещения о проведении запроса котировок. В данной форме участник размещения заказа осуществляет указание сведений о конкретных значениях по всем показателям, предусмотренным техническим заданием. Указанные значения показателей должны однозначно идентифицировать функциональные и качественные характеристики товара (работы, услуги), в том числе не допускается указание в данной форме слова «эквивалент». |
| 42 | Участники закупки должны соответствовать следующим обязательным требованиям: | 1) участник закупки должен соответствовать требованиям законодательства РФ к лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, которые являются предметом закупки:
2) участник закупки должен отвечать требованиям документации о закупке и настоящего Положения; 3) непроведение ликвидации участника закупки — юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника закупки — юридического лица или индивидуального предпринимателя несостоятельным (банкротом) и об открытии конкурсного производства; 4) неприостановление деятельности участника закупки в порядке, установленном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на дату подачи заявки на участие в закупке; 5) отсутствие у участника закупки недоимки по налогам, сборам, задолженности по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации (за исключением сумм, на которые предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный налоговый кредит в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, которые реструктурированы в соответствии с законодательством Российской Федерации, по которым имеется вступившее в законную силу решение суда о признании обязанности заявителя по уплате этих сумм исполненной или которые признаны безнадежными к взысканию в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах) за прошедший календарный год, размер которых превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника закупки, по данным бухгалтерской отчетности за последний отчетный период. Участник закупки считается соответствующим установленному требованию в случае, если им в установленном порядке подано заявление об обжаловании указанных недоимки, задолженности и решение по такому заявлению на дату рассмотрения заявки на участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя) не принято; 6) отсутствие у участника закупки — физического лица либо у руководителя, членов коллегиального исполнительного органа, лица, исполняющего функции единоличного исполнительного органа, или главного бухгалтера юридического лица — участника закупки судимости за преступления в сфере экономики и (или) преступления, предусмотренные статьями 289, 290, 291, 291.1 Уголовного кодекса Российской Федерации (за исключением лиц, у которых такая судимость погашена или снята), а также неприменение в отношении указанных физических лиц наказания в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, которые связаны с поставкой товара, выполнением работы, оказанием услуги, являющихся объектом осуществляемой закупки, и административного наказания в виде дисквалификации; 6.1) участник закупки — юридическое лицо, которое в течение двух лет до момента подачи заявки на участие в закупке не было привлечено к административной ответственности за совершение административного правонарушения, предусмотренного статьей 19.28 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях; 7) отсутствие между участником закупки и Предприятием конфликта интересов, под которым понимаются случаи, при которых руководитель Предприятия, член комиссии по осуществлению закупок, руководитель контрактной службы Предприятия, контрактный управляющий состоят в браке с физическими лицами, являющимися выгодоприобретателями, единоличным исполнительным органом хозяйственного общества (директором, генеральным директором, управляющим, президентом и другими), членами коллегиального исполнительного органа хозяйственного общества, руководителем (директором, генеральным директором) учреждения или унитарного предприятия либо иными органами управления юридических лиц — участников закупки, с физическими лицами, в том числе зарегистрированными в качестве индивидуального предпринимателя, — участниками закупки либо являются близкими родственниками (родственниками по прямой восходящей и нисходящей линии (родителями и детьми, дедушкой, бабушкой и внуками), полнородными и неполнородными (имеющими общих отца или мать) братьями и сестрами), усыновителями или усыновленными указанных физических лиц. Под выгодоприобретателями для целей настоящей статьи понимаются физические лица, владеющие напрямую или косвенно (через юридическое лицо или через несколько юридических лиц) более чем десятью процентами голосующих акций хозяйственного общества либо долей, превышающей десять процентов в уставном капитале хозяйственного общества; 8) сведения об участнике закупки отсутствуют в реестрах недобросовестных поставщиков, ведение которых предусмотрено Законом № 223-ФЗ и Законом № 44-ФЗ; 9) К участникам закупки не допускается устанавливать требования дискриминационного характера. 10) Участник закупки обладает исключительными правами на интеллектуальную собственность либо правами на использование интеллектуальной собственности в объеме, достаточном для исполнения договора. Данное требование предъявляется, если в связи с исполнением договора Заказчик приобретает права на интеллектуальную собственность либо исполнение договора предполагает ее использование. |
| 43 | Приоритет товаров российского происхождения, работ, услуг, выполняемых, оказываемых российскими лицами, по отношению к товарам, происходящим из иностранного государства, работам, услугам, выполняемым, оказываемым иностранными лицами:
|
Применяется
Установлен приоритет работам, выполняемым российскими лицами, по отношению к работам, выполняемым иностранными лицами. Отнесение участника к российским или иностранным лицам осуществляется по адресу регистрации юридического лица и сведений о гражданстве физического лица на основании следующих документов: а) выписки из ЕГРЮЛ / ЕГРИП (для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей); б) документов, удостоверяющих личность (для физических лиц). Приоритет не предоставляется в случаях, указанных в пункте 6 Постановления № 925.
|
| 44 | Квалификационные требования к участникам закупки: | Не применяются |
| Содержание заявки на участие в запросе котировок | ||
| 45 | Содержание заявки на участие в запросе в электронной форме: | Заявка на участие в запросе котировок в электронной форме, подготовленная участником закупки, должна быть составлена на русском языке в соответствии с рекомендуемыми формами (Приложение №3 к Извещению о проведении запроса котировок в электронной форме «Образцы форм и документов для заполнения участниками закупки»).
Заявка (по форме №1) на участие в запросе котировок в электронной форме должна содержать: 1) документ, содержащий сведения об участнике закупок, подавшем заявку: ИНН/КПП/ОГРН, фирменное наименование (полное наименование), организационно-правовую форму, место нахождения, почтовый адрес (для юридического лица), фамилию, имя, отчество, ИНН/ОГРНИП (при наличии), паспортные данные, место жительства (для физического лица), номер контактного телефона (согласно Приложению №1 к заявке на участие; 2) копии учредительных документов участника закупок (для юридических лиц); 3) копии документов, удостоверяющих личность (для физических лиц); 4) выписку из Единого государственного реестра юридических лиц (для юридических лиц) либо Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей (для индивидуальных предпринимателей), полученную не ранее чем за месяц до дня размещения в ЕИС извещения о проведении запроса котировок, или нотариально заверенную копию такой выписки; 5) надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица или индивидуального предпринимателя согласно законодательству соответствующего государства (для иностранных лиц). Эти документы должны быть получены не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения в ЕИС извещения о проведении запроса котировок; 6) документ, подтверждающий полномочия лица осуществлять действия от имени участника закупок — юридического лица (копия решения о назначении или об избрании физического лица на должность, в соответствии с которым это физическое лицо обладает правом действовать от имени участника без доверенности). Если от имени участника запроса котировок действует иное лицо, заявка должна включать и доверенность на осуществление действий от имени участника закупок, заверенную печатью участника закупок (при наличии) и подписанную от его имени лицом (лицами), которому в соответствии с законодательством РФ, учредительными документами предоставлено право подписи доверенностей (для юридических лиц), либо нотариально заверенную копию такой доверенности; 7) решение об одобрении или о совершении крупной сделки (его копию), если требование о необходимости такого решения для совершения крупной сделки установлено законодательством РФ, учредительными документами юридического лица и если для участника закупок поставка товаров, выполнение работ, оказание услуг, выступающих предметом договора, предоставление обеспечения исполнения договора являются крупной сделкой. Если указанные действия не считаются для участника закупки крупной сделкой, представляется соответствующее письмо; 8) документ, декларирующий следующее (по форме №2): — непроведение ликвидации участника закупки — юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника закупки — юридического лица или индивидуального предпринимателя несостоятельным (банкротом) и об открытии конкурсного производства; — неприостановление деятельности участника закупки в порядке, установленном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на дату подачи заявки на участие в закупке; — отсутствие у участника закупки недоимки по налогам, сборам, задолженности по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации (за исключением сумм, на которые предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный налоговый кредит в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, которые реструктурированы в соответствии с законодательством Российской Федерации, по которым имеется вступившее в законную силу решение суда о признании обязанности заявителя по уплате этих сумм исполненной или которые признаны безнадежными к взысканию в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах) за прошедший календарный год, размер которых превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника закупки, по данным бухгалтерской отчетности за последний отчетный период. Участник закупки считается соответствующим установленному требованию в случае, если им в установленном порядке подано заявление об обжаловании указанных недоимки, задолженности и решение по такому заявлению на дату рассмотрения заявки на участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя) не принято; — отсутствие у участника закупки — физического лица либо у руководителя, членов коллегиального исполнительного органа, лица, исполняющего функции единоличного исполнительного органа, или главного бухгалтера юридического лица — участника закупки судимости за преступления в сфере экономики и (или) преступления, предусмотренные статьями 289, 290, 291, 291.1 Уголовного кодекса Российской Федерации (за исключением лиц, у которых такая судимость погашена или снята), а также неприменение в отношении указанных физических лиц наказания в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, которые связаны с поставкой товара, выполнением работы, оказанием услуги, являющихся объектом осуществляемой закупки, и административного наказания в виде дисквалификации; — участник закупки — юридическое лицо, которое в течение двух лет до момента подачи заявки на участие в закупке не было привлечено к административной ответственности за совершение административного правонарушения, предусмотренного статьей 19.28 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях; — отсутствие между участником закупки и Предприятием конфликта интересов, под которым понимаются случаи, при которых руководитель Предприятия, член комиссии по осуществлению закупок, руководитель контрактной службы Предприятия, контрактный управляющий состоят в браке с физическими лицами, являющимися выгодоприобретателями, единоличным исполнительным органом хозяйственного общества (директором, генеральным директором, управляющим, президентом и другими), членами коллегиального исполнительного органа хозяйственного общества, руководителем (директором, генеральным директором) учреждения или унитарного предприятия либо иными органами управления юридических лиц — участников закупки, с физическими лицами, в том числе зарегистрированными в качестве индивидуального предпринимателя, — участниками закупки либо являются близкими родственниками (родственниками по прямой восходящей и нисходящей линии (родителями и детьми, дедушкой, бабушкой и внуками), полнородными и неполнородными (имеющими общих отца или мать) братьями и сестрами), усыновителями или усыновленными указанных физических лиц. Под выгодоприобретателями для целей настоящей статьи понимаются физические лица, владеющие напрямую или косвенно (через юридическое лицо или через несколько юридических лиц) более чем десятью процентами голосующих акций хозяйственного общества либо долей, превышающей десять процентов в уставном капитале хозяйственного общества; — сведения об участнике закупки отсутствуют в реестрах недобросовестных поставщиков, ведение которых предусмотрено Законом № 223-ФЗ и Законом № 44-ФЗ; 9) предложение о цене договора (по форме №3); 10) документы (их копии), подтверждающие соответствие участника запроса котировок требованиям законодательства РФ и извещения о проведении запроса котировок к лицам, которые осуществляют поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг — наличие сведений об участнике закупки в реестре аккредитованных лиц; 11) документы (их копии), подтверждающие соответствие товаров, работ, услуг требованиям законодательства РФ к таким товарам, работам, услугам, если законодательством РФ установлены требования к ним и если представление указанных документов предусмотрено извещением о проведении запроса котировок. Исключение составляют документы, которые согласно гражданскому законодательству могут быть представлены только вместе с товаром — не предусмотрено; 12) обязательство участника запроса котировок представить до момента заключения договора сведения о цепочке собственников, включая бенефициаров (в том числе конечных), и документы, подтверждающие эти сведения, если требование о предоставлении таких сведений было установлено в извещении о проведении запроса котировок — не предусмотрено; 13) согласие участника запроса котировок в электронной форме на выполнение работ в соответствии с извещением о проведении запроса котировок в электронной форме, в том числе с требованиями Технического задания, проектной документацией, локальным сметным расчетом, условиями договора (такое согласие дается с применением программно-аппаратных средств электронной площадки); 14) согласия на обработку персональных данных, в случае если участником закупки является физическое лицо (по форме №5) 15) иные документы в соответствии с требованиями Положения о закупках ГУП «ФЖС РБ» и извещением о проведении запроса котировок- не предусмотрено. Заявка на участие в запросе котировок может включать дополнительные документы, подтверждающие соответствие участника закупки и (или) товара, работы, услуги требованиям, которые установлены в извещении о проведении запроса котировок. Факт непредставления требуемых документов либо наличия в таких документах недостоверных сведений является основанием для отклонения заявки участника закупки и как следствие отказ в допуске к участию в запросе котировок. |
| Порядок открытия доступа, рассмотрения и оценки заявок на участие в запросе котировок в электронной форме. Порядок рассмотрения заявок на участие в запросе котировок: | ||
| 46 | Дата рассмотрения заявок и подведения итогов | 13 января 2023 года в 10.00 часов (по местному времени, часовой пояс ЕКБ) |
| 47 | Порядок открытия доступа к заявкам, рассмотрения и оценки заявок
|
В течение одного часа с даты и времени окончания срока подачи заявок на участие в запросе котировок оператор электронной площадки направляет Заказчику все заявки, поданные на участие.
Комиссия по закупкам рассматривает заявки на участие в запросе котировок на предмет их соответствия требованиям законодательства, Положения о закупках и извещения о проведении запроса котировок. Оцениваются только заявки, допущенные комиссией по результатам рассмотрения. Комиссия по закупкам при рассмотрении заявок на соответствие требованиям законодательства, Положения о закупках и извещения о проведении запроса котировок обязана отказать участнику в допуске в случаях, установленных п.10.1 Положения о закупках ГУП «ФЖС РБ»: 1) выявлено несоответствие участника хотя бы одному из требований, перечисленных в п. 9.1 Положения о закупках ГУП ФЖС РБ и пункта 42 настоящего извещения; 2) участник закупки и (или) его заявка не соответствуют иным требованиям извещения о проведении запроса котировок или Положения, в том числе наличие в заявке предложения о цене договора, превышающего установленную начальную (максимальную) цену договора; 3) участник закупки не представил документы, необходимые для участия в процедуре закупки; 4) в представленных документах или в заявке указаны недостоверные сведения об участнике закупки и (или) о товарах, работах, услугах; 5) участник закупки не предоставил обеспечение заявки на участие в закупке, если такое обеспечение предусмотрено документацией о закупке. Если выявлен хотя бы один из фактов, указанных в п. 10.1 Положения о закупках, комиссия по закупкам обязана отстранить участника от процедуры закупки на любом этапе ее проведения до момента заключения договора. В случае выявления фактов, предусмотренных в п. 10.1 настоящего Положения, в момент рассмотрения заявок информация об отказе в допуске участникам отражается в протоколе рассмотрения заявок. При этом указываются основания отказа, факты, послужившие основанием для отказа, и обстоятельства выявления таких фактов. В ходе рассмотрения заявок на участие в запросе котировок в электронной форме, Заказчик по решению комиссии по закупкам вправе направить запросы участникам закупки (при этом не должны создаваться преимущественные условия участнику или нескольким участникам закупки) о разъяснении положений заявок на участие в запросе котировок в электронной форме. При этом не допускаются запросы, направленные на изменение существа заявки, включая изменение условий заявки (цены, валюты, сроков и условий поставки товара, графика поставки товара или платежа, иных условий). Кроме того, допускаются уточняющие запросы, в том числе по техническим условиям заявки (уточнение перечня предлагаемого товара, его технических характеристик, иных технических условий), при этом данные уточнения не должны изменять предмет проводимой закупки.
|
| 48 | Запрос котировок в электронной форме признается несостоявшимся | Запрос котировок в электронной форме признается несостоявшимся, в связи с тем что:
1) на участие в запросе котировок не подано ни одной заявки на участие в закупке; 2) по результатам проведения запроса котировок все заявки на участие в закупке отклонены; 3) на участие в запросе котировок подана только одна заявка; 4) по результатам проведения запроса котировок все заявки на участие в закупке отклонены, за исключением одной заявки на участие в закупке; 5) по результатам проведения запроса котировок от заключения договора уклонились все участники закупки. Соответствующая информация вносится в протокол рассмотрения и оценки заявок. Протокол, составленный по итогам проведения запроса котировок, заявки на участие, а также изменения в них, извещение о проведении запроса котировок, изменения, внесенные в извещение, разъяснения хранятся Заказчиком не менее трех лет.
|
| 49 | Порядок оценки и сопоставления заявок на участие в запросе котировок: | Победителем запроса котировок признается участник, предложивший наименьшую цену договора. При наличии двух заявок с одинаково низкой ценой победителем признается участник, чья заявка поступила раньше |
| 50 | Срок размещения протокола проведения итогов запроса котировок: | Протокол размещается в ЕИС не позднее чем через три дня после его подписания. Протокол составляется в одном экземпляре и хранится заказчиком не менее трех лет |
| Порядок, срок заключения договора: | ||
| 51 | Порядок заключения и исполнения договора:
|
Договор по результатам закупки заключается на условиях, которые предусмотрены проектом договора, извещением и заявкой участника такой закупки, с которым заключается договор.
Договор заключается с использованием программно-аппаратных средств электронной площадки и должен быть подписан электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени соответственно участника такой конкурентной закупки, Предприятия. |
| 52 | Срок заключения договора: | Договор по результатам закупки заключается не ранее чем через 10 дней и не позднее чем через 20 дней с даты размещения в ЕИС итогового протокола, составленного по результатам закупки.
В течение пяти рабочих дней со дня размещения в ЕИС итогового протокола закупки, Предприятие с использованием программно-аппаратных средств электронной площадки направляет победителю (единственному участнику) заполненный проект договора. Победитель закупки (единственный участник) в течение пяти рабочих дней со дня направления Предприятием проекта договора подписывает их электронной подписью лица, имеющим право действовать от имени соответственно участника такой закупки. В случае наличия разногласий по проекту договора, направленному заказчиком, участник такой закупки составляет протокол разногласий с указанием замечаний к положениям проекта договора, не соответствующим извещению, документации о конкурентной закупке и своей заявке, с указанием соответствующих положений данных документов. Протокол разногласий направляется заказчику с использованием программно-аппаратных средств электронной площадки. Заказчик рассматривает протокол разногласий и направляет участнику такой закупки доработанный проект договора либо повторно направляет проект договора с указанием в отдельном документе причин отказа учесть полностью или частично содержащиеся в протоколе разногласий замечания. Договор по результатам осуществления конкурентной закупки в электронной форме заключается в указанном ранее порядке и сроки с учетом особенностей документооборота в электронной форме с использованием программно-аппаратных средств электронной площадки и подписывается электронной подписью лиц, имеющих право действовать от имени соответственно участника такой закупки, Предприятия.
|
| Утверждено: | ||
| Генеральный директор
Государственного унитарного предприятия «Фонд жилищного строительства Республики Башкортостан» |
_____________________ |
Р.М. Шигапов |
|
|
||
| Согласовано: | ||
| Начальник сметно-договорного отдела | _____________________ | Е.В.Беллендир
|
Исполнитель ___________ А.Р. Мустафина
Приложение №1. Техническое задание.
| № п/п | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Примечание |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Сверление установками алмазного бурения в железобетонных конструкциях горизонтальных отверстий глубиной 200 мм диаметром: 20 мм | отверстий | 36 | |
| 2 | Сверление установками алмазного бурения в железобетонных конструкциях горизонтальных отверстий глубиной 200 мм диаметром: 125 мм | отверстий | 4 | |
| 3 | Устройство желобов: подвесных | м желобов | 95 | |
| 4 | Гидроизоляция полиуретановым герметиком без уплотнения пенополиэтиленовым прокладочным шнуром: горизонтальных швов | п. м шва | 95 | |
| 5 | Монтаж опорных конструкций: для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,1 т | 1 т конструкций | 0,065 | |
| 6 | Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием: гнутых профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т | т | 0,065 | |
| 7 | Устройство желобов: настенных | м желобов | 4 |
Приложение №2. Проект договора .
ДОГОВОР ПОДРЯДА№___________
г. Уфа «___» ______________ 2023 г.
ГУП «Фонд жилищного строительства Республики Башкортостан», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице генерального директора Шигапова Р.М., действующего на основании Устава, с одной стороны, и
_____________________________________, именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице _________________________________, действующего на основании ____________, с другой стороны, вместе именуемые Стороны, на основании результатов осуществления запроса котировок в электронной форме (Протокол № ________________________ от «___» _______________ 20___г., заключили настоящий договор (далее именуемый — Договор) о нижеследующем:
- ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
- 1. Заказчик поручает, а Подрядчик принимает на себя обязательства по выполнению мероприятий по устранению течи в кровле паркинга жилого дома по ул.Ураксина, 3, г.Уфа.
- Подрядчик обязуется выполнить работы, предусмотренные Договором, собственными силами в объеме и в срок, предусмотренный Договором.
- Перечень и объем выполняемых Подрядчиком работ определен в соответствии с Ведомостью объемов работ (Приложение №1).
- ЦЕНА РАБОТ.
2.1. Цена работ по Договору составляет ________________________ (_____________________________________ рублей ____ коп) рублей, в том числе НДС 20%.
При заключении Договора с Подрядчиком, применяющим упрощённую систему налогообложения (либо освобождённым от обязанностей плательщика НДС), Заказчик снижает цену Договора без изменения предусмотренных Договором количества работ, качества работ и иных условий Договора на размер налоговых платежей, связанных с оплатой Договора.
2.2. Цена работ указана с учётом расходов, связанных с выполнением обязательств по Договору, включая оплату НДС и других обязательных платежей в соответствии с законодательством Российской Федерации.
2.3. Цена работ по Договору является твёрдой и определяется на весь срок исполнения Договора.
2.4. Изменение условий Договора при его исполнении возможно в следующих случаях:
а) при снижении цены Договора без изменения предусмотренного Договором объема выполняемых работ, их качества и иных условий Договора;
б) если по предложению Заказчика увеличиваются предусмотренные Договором объем работы не более чем на десять процентов или уменьшается предусмотренный Договором объем выполняемой работы не более чем на десять процентов. При этом по соглашению Сторон допускается изменение с учетом положений законодательства Российской Федерации, цены Договора пропорционально дополнительному объему работы исходя из установленной в Договоре цены единицы работы, но не более чем на десять процентов цены Договора. При уменьшении предусмотренного Договором объема работы Стороны Договора обязаны уменьшить цену Договора исходя из цены единицы работы;
- СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ
- Календарные сроки выполнения работ определены сторонами:
Начало работ – с даты заключения Договора.
Окончание работ – 5 календарных дней с даты заключения Договора.
- Дата окончания работ является исходной для определения имущественных санкций в случаях нарушения сроков выполнения работ.
- Подрядчик вправе выполнить работы досрочно.
- ОБЯЗАТЕЛЬСТВА СТОРОН
4.1.Подрядчик обязуется:
4.1.1.Выполнить все работы в объеме и в сроки, предусмотренные Договором и приложениями к нему.
4.1.2. Обеспечить:
-производство работ в полном соответствии СП 32.13330.2018, СНиП 2.04.03-85;
- качество выполнения всех работ в соответствии с проектной документацией и действующими нормами и техническими условиями;
— своевременное устранение недостатков в течение гарантийного срока.
4.1.3. Обеспечить в ходе выполнения работ соблюдение необходимых мероприятий по технике безопасности, по экологической безопасности.
4.1.4. Немедленно известить Заказчика и до получения от него указаний приостановить работы при обнаружении:
- возможных неблагоприятных для Заказчика последствий выполнения его указаний о способе исполнения работы;
- иных, не зависящих от Подрядчика обстоятельств, угрожающих годности или прочности результатов выполняемой работы, либо создающих невозможность ее завершения в срок.
4.1.5. Обеспечить безопасность строительного производства и безопасную эксплуатацию технологического оборудования, используемого в строительном производстве, соответствие строительного производства требованиям законодательства Российской Федерации об охране труда и иных нормативных правовых актов в сфере охраны труда, а также контроль за соблюдением требований по охране труда своего персонала и персонала субподрядных организаций, в соответствии с Правилами от 11 декабря 2020 г. N 883н «Правила охраны труда при строительстве, реконструкции и ремонте».
4.1.6. Подрядчик несет ответственность за подготовку своего персонала, а также персонала субподрядных организаций и соблюдения ими требований охраны труда, промышленной, пожарной и экологической безопасности.
4.1.7. Выполнить в полном объеме иные обязательства, предусмотренные в других статьях Договора и действующего законодательства.
4.1.8. По окончании работ Подрядчик передает Заказчику всю исполнительную документацию в 3-х экз.
4.1.9. За 1 (один) календарный день до сдачи выполненных работ Заказчику, вывозит за пределы места производства работ принадлежащее Подрядчику оборудование, инструмент и другое имущество, а также строительный мусор.
4.2. Заказчик обязуется:
- Передать Подрядчику проектно- сметную документацию.
4.2.2.Произвести приемку и оплату работ, выполненных Подрядчиком, в порядке, предусмотренном в Разделах 2, 5, 7.
4.2.3. Осуществлять технический надзор за ходом работ.
- СДАЧА И ПРИЕМКА РАБОТ
5.1. По окончании работ Подрядчик представляет Заказчику, подписанный со своей стороны Акт выполненных работ в двух экземплярах.
5.2. Заказчик в течение 5 рабочих дней с момента получения Акта принимает выполненные работы либо представляет письменный мотивированный отказ. В случае если Заказчик не возвращает подписанный Акт выполненных работ и не предоставляет мотивированный отказ, работы считаются принятыми в одностороннем порядке.
5.3. В случае замечаний по объему выполненных работ и качеству, Подрядчик обязан устранить замечания в сроки, указанные в Акте о выявленных дефектах, после чего повторно предъявить работы к приемке в соответствии с п.5.1.
Если Подрядчик в течение срока, указанного в Акте о выявленных дефектах, не устранит дефекты, Заказчик вправе:
— применить к Подрядчик штрафные санкции;
— привлечь других лиц для исправления некачественно или ненадлежаще выполненных работ. Все затраты Заказчика, связанные с переделкой (исправлением) некачественно или ненадлежаще выполненных Подрядчиком работ должны быть оплачены Подрядчиком согласно выставленных в его адрес счетов Заказчика в течение 10 (десяти) рабочих дней, а в случае их неоплаты расходы будут возмещены путем удержания соответствующих сумм при очередных платежах Подрядчику за выполненные работы либо иным способом.
5.4. Приемка результата выполненных работ осуществляется после выполнения сторонами всех обязательств, предусмотренных настоящим договором, в соответствии с установленным порядком, действовавшим на дату его подписания.
- СКРЫТЫЕ РАБОТЫ
6.1. Скрытые Работы подлежат приемке Заказчиком перед производством последующих работ.
Подрядчик письменно, не позднее, чем за 24 (двадцать четыре) часа до начала приемки Скрытых работ, уведомляет Заказчика о необходимости прибытия на Объект для проведения приемки работ, подлежащих закрытию.
6.2. Уведомление о назначении даты приемки Скрытых Работ должно быть направлено Подрядчиком Заказчику в рабочие дни и в часы работы.
6.3. В случае если Заказчик был должным образом уведомлен о необходимости приемки Скрытых Работ и не прибыл в назначенное время, Подрядчик имеет право составить односторонний акт и закрыть Работы, при этом ответственность за качество Скрытых работ несет Подрядчик.
6.4. В случаях, если закрытие Работ произведено без подтверждения Заказчиком, либо Заказчик не был информирован или информирован с опозданием, Подрядчик согласно указанию Заказчика, за свой счет должен открыть, а затем восстановить данную часть Скрытых Работ.
6.5. Готовность принимаемых Скрытых Работ подтверждается уполномоченными лицами в соответствии с порядком, установленным СНиП, действующим техническим регламентом. Подрядчик приступает к выполнению последующих работ только после письменного разрешения Заказчика, внесенного в журнал производства работ.
6.6. В случае если будут обнаружены ненадлежащим образом выполненные Работы, подлежащие закрытию, Заказчик дает соответствующие предписания, обязательные для исполнения Подрядчиком. Подрядчик обязан своими силами и за свой счет в согласованные с Заказчиком сроки переделать эти Работы с надлежащим качеством в соответствии с проектно-сметной документацией, СНиП и повторно предъявить их к приемке Заказчику. При наличии документального обоснования согласованного Заказчиком данный срок может быть увеличен.
6.7. Акты освидетельствования скрытых работ составляются в трех экземплярах: Подрядчику – 1 экз., Заказчику – 2 экз.
6.8. Каждому Акту освидетельствования скрытых работ присваивается номер, Акт регистрируется в общем журнале работ.
- ГАРАНТИИ КАЧЕСТВА ПО СДАННЫМ РАБОТАМ
7.1. Гарантии качества распространяются на все конструктивные элементы, материалы и работы, выполненные Подрядчиком и субподрядными организациями.
7.2. Гарантийный срок работы устанавливается – 5(пять) лет с даты подписания Акта выполненных работ.
7.3. Если в период гарантийного срока будут выявлены недостатки и дефекты, то Подрядчик (в случае если он не докажет отсутствие своей вины в их возникновении) обязан устранить их за свой счет в сроки, установленные двухсторонним актом.
7.4. Подрядчик гарантирует качество выполнения всех работ в соответствии с проектной, рабочей документацией и действующими нормами и техническими условиями, своевременное устранение недостатков и дефектов, выявленных при приемке работ и в период гарантийного срока эксплуатации Объекта.
7.5. Подрядчик несет ответственность за недостатки (дефекты), обнаруженные в пределах гарантийного срока, если не докажет, что они произошли вследствие нормального износа Объекта или его частей, неправильной его эксплуатации или неправильности инструкций по его эксплуатации, разработанных самим Заказчиком или привлеченными им третьими лицами, ненадлежащего ремонта Объекта, произведенного самим Заказчиком или привлеченными им третьими лицами.
7.6.Заказчик или иное лицо, к которому перейдут права на Объект вправе предъявить требования, связанные с недостатками работ, обнаруженными в течение гарантийного срока.
7.7. При обнаружении в течение гарантийного срока недостатков Заказчик должен заявить о них Подрядчику в разумный срок по их обнаружении.
7.8. В течение 5 (пяти) дней после получения Подрядчиком уведомления об обнаруженных недостатках Стороны составляют акт, в котором фиксируются обнаруженные недостатки, а также срок устранения выявленных дефектов.
7.9. Для составления соответствующего акта Стороны вправе привлечь экспертную организацию — независимого эксперта в данной области. Экспертиза может быть назначена также по требованию любой из Сторон.
7.10. В случае уклонения Подрядчика от составления акта, указанного в пункте 7.8 настоящего Договора, Заказчик вправе составить соответствующий акт самостоятельно в том числе с привлечением экспертной организации — независимого эксперта в данной области.
7.11. При этом расходы на соответствующую экспертизу несет Подрядчик, за исключением случаев, когда экспертизой установлено отсутствие нарушений Подрядчиком настоящего Договора или причинно-следственной связи между действиями Подрядчика и обнаруженными недостатками. В указанных случаях расходы на экспертизу несет Сторона, потребовавшая назначение экспертизы, а если она назначена по соглашению между Сторонами — обе Стороны поровну.
7.12.Течение гарантийного срока прерывается на все время, на протяжении которого Объект не мог эксплуатироваться вследствие недостатков, за которые отвечает Подрядчик.
7.13. В случае обнаружения дефектов и недостатков, указанных в пункте 7.7 Договора, Подрядчик обязан устранить соответствующие недостатки в срок, указанный в акте, в котором фиксируются данные недостатки. При этом Заказчик вправе потребовать от Генерального подрядчика по своему выбору безвозмездного устранения указанных в акте недостатков и дефектов в разумный срок или соразмерного уменьшения цены Договора.
7.14. В случае получения письменного отказа Подрядчика от устранения недостатков и дефектов, указанных выше, или в случае, если в течение 10 (десяти) дней со дня подписания указанного в настоящей статье акта от Подрядчика не получено письменного отказа от устранения дефектов и недостатков, либо уклонения Подрядчика от устранения соответствующих дефектов и недостатков, Заказчик вправе привлечь в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для устранения дефектов и недостатков другую организацию с возмещением своих расходов за счет Подрядчика.
- ОПЛАТА РАБОТ И ВЗАИМОРАСЧЕТЫ
8.1. Заказчик в течение 7 (семи) рабочих дней с даты подписания представленных Подрядчиком в соответствии с разделами 4 и 5 Договора документов, производит оплату за выполненные Работы. Заказчик, по согласованию с Подрядчиком вправе осуществлять платежи с использованием иных форм расчетов, предусмотренных действующим законодательством.
9.ИМУЩЕСТВЕННАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
9.1. За невыполнение или ненадлежащее выполнение обязательств по Договору Стороны несут полную имущественную ответственность в соответствии с действующим законодательством.
9.2. При обнаружении Заказчиком недостатков в результатах выполненных работ Подрядчик по требованию Заказчика обязан безвозмездно устранить их в установленные Заказчиком сроки, а также возместить Заказчику причинённые убытки.
9.3. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Договором, Подрядчик вправе потребовать уплаты пени. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного Договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Договором срока исполнения обязательства. Пеня устанавливается в размере 0,01% от не уплаченной в срок суммы.
9.4. В случае просрочки исполнения Подрядчиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Договором, за исключением срока начала выполнения работ, Заказчик вправе потребовать уплаты пени. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного Договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Договором срока исполнения обязательства, и устанавливается в размере 0,01% от цены Договора, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных Договором и фактически исполненных Подрядчиком.
9.5. Стороны освобождаются от уплаты неустойки (пени, штрафов), если докажут, что ненадлежащее исполнение обязательств произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой Стороны.
9.6. Ни одна из сторон не несет ответственности перед другой стороной за задержку, или невыполнение обязательств по настоящему Договору, обусловленных обстоятельствами, возникшими помимо воли и желания сторон, которые нельзя было предвидеть или избежать.
9.7. Сторона, которая не исполняет своего обязательства, должна дать извещение другой стороне о наличии обстоятельств непреодолимой силы и их влиянии на исполнение обязательств по Договору.
9.8. Уплата неустойки, а также возмещение убытков не освобождает Стороны от исполнения своих обязательств в натуре.
9.9. Ответственность Сторон, не предусмотренная Договором, определяется в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
- ФОРС-МАЖОРНЫЕ УСЛОВИЯ
10.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по Договору, если оно явилось следствием природных явлений, действий внешних объективных факторов и прочих обстоятельств непреодолимой силы, на время действия этих обстоятельств, если эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение Договора.
10.2. Срок исполнения обязательств по Договору продлевается соразмерно времени, в течение которого действовали обстоятельства непреодолимой силы и их последствия.
- РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ МЕЖДУ СТОРОНАМИ
11.1. Спорные вопросы, возникающие в ходе исполнения Договора, разрешаются сторонами путем переговоров с применением претензионного порядка. Срок рассмотрения претензии не более 5 (пяти) рабочих дней следующих за датой их поступления. Возникшие договоренности в обязательном порядке фиксируются дополнительным соглашением сторон (или протоколом), становящимся с момента его подписания уполномоченными лицами неотъемлемой частью Договора.
11.2. При не урегулировании споров и разногласий путем переговоров с применением претензионного порядка, они подлежат разрешению в Арбитражном суде Республики Башкортостан.
- АНТИКОРРУПЦИОННАЯ ОГОВОРКА
12.1. При исполнении своих обязательств по настоящему Договору, Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не выплачивают, не предлагают выплатить и не разрешают выплату каких-либо денежных средств или ценностей, прямо или косвенно любым лицам, для оказания влияния на действия или решения этих лиц с целью получить какие-либо неправомерные преимущества или достигнуть неправомерные цели.
12.2. При исполнении своих обязательств по настоящему Договору, Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не осуществляют действия, квалифицируемые применимым для целей настоящего Договора законодательством, как дача/получение взятки, коммерческий подкуп, а также действия, нарушающие требования применимого законодательства и международных актов о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем.
12.3. В случае возникновения у одной из Сторон подозрений, что произошло или может произойти нарушение любого из вышеуказанных условий, соответствующая Сторона обязуется незамедлительно уведомить в письменной форме о ставшем известном факте неправомерных действий другую Сторону, и при необходимости, по запросу предоставить дополнительные пояснения и необходимую информацию (документы).
12.4. В случае если указанные неправомерные действия работников одной из Сторон, ее аффилированных лиц или посредников, установлены вступившим в законную силу решением (приговором) суда, другая Сторона имеет право в одностороннем порядке отказаться от исполнения настоящего Договора, путем направления письменного уведомления о расторжении Договора. Сторона, являющаяся инициатором расторжения настоящего Договора по указанным основаниям, вправе требовать возмещения реального ущерба, возникшего в результате такого расторжения.
- ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
13.1. Настоящий договор вступает в силу с даты его подписания Сторонами и действует до «30» марта 2023 года, а в части расчетов – до полного их исполнения.
13.2. Стороны принимают исчерпывающие меры для сохранения конфиденциальности содержания Договора и материалов, документов, относящихся к нему.
13.3. Требования сохранять конфиденциальность информации распространяются на весь срок действия Договора и сохраняют свою силу в течение трех лет с момента прекращения действия Договора.
13.4. Заказчик может в любое время до сдачи ему результата работы отказаться от исполнения Договора, уплатив Подрядчику, часть установленной цены пропорционально части работы, выполненной до получения извещения об отказе Заказчика от исполнения Договора.
13.5. Стороны вправе расторгнуть Договор по основаниям, предусмотренным действующим законодательством РФ.
13.6. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.
- ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ, ПРИЛАГАЕМЫХ К ДОГОВОРУ
1) Ведомость объёмов работ – Приложение №1
- ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И ПЛАТЕЖНЫЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
| ЗАКАЗЧИК:
ГУП «Фонд жилищного строительства Республики Башкортостан»
450077, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Ленина, 5/3 Телефон: (347) 229-91-00 Факс (347) 2732705 ИНН 0274100871, КПП 027401001 ОКПО 45311105, ОКТМО 80701000 ОГРН 1040203922660 р/сч. 40602810006000103295 Башкирское отделение №8598 ПАО Сбербанк к/сч. 30101810300000000601 БИК 048073601
Генеральный директор
____________________ Р.М. Шигапов М.П. |
ПОДРЯДЧИК:
_________________________
_____________________
________________________ /______________/ М.П. |
Приложение № 1
договору подряда №___/___=18 от ___.___.202__г.
ВЕДОМОСТЬ
объёмов работ по устройству водоотвода в паркинге жилого дома по ул. Ураксина 3 (мкр.Юрюзань) г.Уфа
| № п/п | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Примечание |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Сверление установками алмазного бурения в железобетонных конструкциях горизонтальных отверстий глубиной 200 мм диаметром: 20 мм | отверстий | 36 | |
| 2 | Сверление установками алмазного бурения в железобетонных конструкциях горизонтальных отверстий глубиной 200 мм диаметром: 125 мм | отверстий | 4 | |
| 3 | Устройство желобов: подвесных | м желобов | 95 | |
| 4 | Гидроизоляция полиуретановым герметиком без уплотнения пенополиэтиленовым прокладочным шнуром: горизонтальных швов | п. м шва | 95 | |
| 5 | Монтаж опорных конструкций: для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,1 т | 1 т конструкций | 0,065 | |
| 6 | Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием: гнутых профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т | т | 0,065 | |
| 7 | Устройство желобов: настенных | м желобов | 4 |
| ЗАКАЗЧИК | ПОДРЯДЧИК |
| ГУП «ФЖС РБ» | _________________________ |
|
____________________ Р.М. Шигапов М.П. |
___________________ /_________________/ М.П. |
Приложение № 3. Образцы форм и документов для заполнения участниками закупки
Форма № 1
Председателю
Закупочной комиссии
Государственного унитарного предприятия
«Фонд жилищного строительства
Республики Башкортостан»
Р.М. Шайбекову
Заявка (предложение о цене договора)
на участие в закупке
(для юридического лица печатается на бланке юридического лица)
Исх. №__________ Дата___________
От кого (Наименование, Ф.И.О. почтовый адрес участника закупки): _____________________________________________________________________________
Уважаемые господа!
Изучив извещение о закупке, в том числе договор, а также законодательство Российской Федерации о размещении заказов и Положение о закупках Заказчика, мы, нижеподписавшиеся, согласны (согласен) осуществить поставку (выполнить работы, оказать услуги) ______________________(указать предмет закупки) ____________________ в соответствии с Техническим заданием Заказчика на условиях документации о закупке и проекта договора по данному лоту.
Предлагаемая нами цена товара включает в себя все затраты, издержки и иные расходы, связанные с поставкой товара, в том числе: все подлежащие к уплате налоги (в том числе налог на добавленную стоимость в размере 20%), сборы и другие обязательные платежи, расходы на страхование, сертификацию, транспортные, командировочные расходы, стоимость всех необходимых погрузочно-разгрузочных работ и иные расходы, связанные с исполнением договора и составляет: ______(указать сумму цифрами и прописью)______ рублей в том числе НДС 20% — __________ (или НДС не предусмотрен).
Мы ознакомлены с материалами, содержащимися в документации о закупке и ее технической частью, влияющими на стоимость товара (работ, услуг) и не имеем к ней претензий.
Мы согласны с тем, что в случае, если нами не были учтены какие-либо расценки на поставку товара (выполнение работ, оказание услуг), который должен быть поставлен (выполнен, оказан) в соответствии с предметом закупки, данный товар (работа, услуга) будет в любом случае поставлен в полном соответствии с требованиями извещения о закупке, включая требования, содержащиеся в технической части документации, в пределах предложенной нами стоимости договора.
Мы берем на себя обязательство поставить товар (выполнить работы, оказать услуги) на требуемых условиях, обеспечить выполнение указанных гарантийных обязательств в соответствии с требованиями документации о закупке, включая требования, содержащиеся в технической части документации о закупке и согласно нашим предложениям, которые мы просим включить в договор.
Настоящей заявкой на участие в закупке гарантируем достоверность представленных нами сведений и информации, подтверждаем право Заказчика, не противоречащее требованию о формировании равных для всех участников закупки условий, запрашивать в уполномоченных органах и организациях информацию, уточняющую представленные нами в ней сведения.
В случае если мы будем признаны победителями закупки, мы берем на себя обязательства подписать договор с Государственным унитарным предприятием «Фонд жилищного строительства Республики Башкортостан» на поставку (выполнение работ, оказание услуг) _____________(указать предмет закупки) ______________, в соответствии с требованиями извещения о закупке и условиями наших предложений, в объеме, установленные документацией о закупке.
В случае, если наши предложения будут лучшими после предложений победителя закупки, а победитель закупки будет признан уклонившимся от заключения договора, мы обязуемся подписать данный договор на поставку товара (выполнение работ, оказание услуг), в соответствии с требованиями извещения о закупке и условиями нашего предложения.
Также подтверждаем, что мы извещены о включении сведений о нашей организации в Реестр недобросовестных поставщиков в порядке и случаях, предусмотренных законодательством РФ о размещении закупок.
Контактная информация уполномоченного лица нашей организации:
Контактные телефоны, должности, фамилии и имена лиц (полностью), уполномоченных для контактов:
Адрес электронной почты:
К настоящей заявке на участие в закупке прилагаются документы, являющиеся неотъемлемой частью нашей заявки на участие в закупке, согласно описи:
| №
п/п |
Наименование документа |
|
|
…[перечислить и прилагаемых к заявке документов] |
|
|
|
|
|
|
| Участник закупки: | ||||||||
| (уполномоченный представитель) | (наименование должности) | |||||||
| (Фамилия, имя, отчество – полностью) | ||||||||
| (М.П.) | ||||||||
| (Подпись) | ||||||||
Приложение №1
к заявке на участие
от «____»____________ г. №______
Анкета участника закупки
_____________________________________________________________________________
(полное наименование участника закупки с указанием организационно-правовой формы (при наличии)
- Участник (для юридического лица):
| Наименование, фирменное наименование (при наличии) юридического лица | |
| Сведения об организационно-правовой форме юридического лица | |
| Почтовый адрес | |
| Место нахождения | |
| Номер контактного телефона | |
| Адрес электронной почты | |
| Идентификационный номер налогоплательщика участника конкурса или в соответствии с законодательством соответствующего иностранного государства аналог идентификационного номера налогоплательщика участника электронного аукциона (для иностранного лица) | |
| Идентификационный номер налогоплательщика учредителей, членов коллегиального исполнительного органа, лица, исполняющего функции единоличного исполнительного органа участника такого конкурса | |
| Дата постановки на учет в налоговом органе | |
| Код ОГРН | |
| Код по ОКСМ | |
| Код по ОКПО | |
| Код по ОКТМО | |
| Код по ОКОПФ/ОКФС | |
| Банковские реквизиты участника для заполнения проекта договора |
- Участник (для физического лица):
| Фамилия, имя, отчество (при наличии) | |
| Паспортные данные | |
| Место жительства | |
| Контактный телефон | |
| Адрес электронной почты | |
| Идентификационный номер налогоплательщика участника конкурса или в соответствии с законодательством соответствующего иностранного государства аналог идентификационного номера налогоплательщика участника конкурса (для иностранного лица) | |
| Дата постановки на учет в налоговом органе | |
| Код ОГРН | |
| Код по ОКТМО |
Инструкции по заполнению
Анкету участника закупки следует оформить на бланке участника закупки.
Участник закупки должен указать свое полное наименование (с указанием организационно-правовой формы).
. Участник закупки должен заполнить приведенную выше таблицу по всем позициям. В случае отсутствия каких-либо данных указать слово «отсуствует».
В графе 10 «Банковские реквизиты» указываются реквизиты, которые будут использованы при заключении договора.
Форма №2
ДЕКЛАРАЦИЯ
участника закупки соответствия требованиям,
установленным Федеральным законом
Настоящим,_______________________________________________________________
(фирменное наименование участника закупки, место нахождения, почтовый адрес)
в лице ____________________________________________, действующего на основании____,
(наименование должности, Ф.И.О. руководителя, уполномоченного лица для юридического лица)
декларирует свое соответствие требованиям, установленным Положением о закупках
ГУП «ФЖС РБ» и документацией о закупке № _____________ на __________________, а именно:
— непроведение ликвидации участника закупки — юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника закупки — юридического лица или индивидуального предпринимателя несостоятельным (банкротом) и об открытии конкурсного производства;
— неприостановление деятельности участника закупки в порядке, установленном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на дату подачи заявки на участие в закупке;
— отсутствие у участника закупки недоимки по налогам, сборам, задолженности по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации (за исключением сумм, на которые предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный налоговый кредит в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, которые реструктурированы в соответствии с законодательством Российской Федерации, по которым имеется вступившее в законную силу решение суда о признании обязанности заявителя по уплате этих сумм исполненной или которые признаны безнадежными к взысканию в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах) за прошедший календарный год, размер которых превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника закупки, по данным бухгалтерской отчетности за последний отчетный период. Участник закупки считается соответствующим установленному требованию в случае, если им в установленном порядке подано заявление об обжаловании указанных недоимки, задолженности и решение по такому заявлению на дату рассмотрения заявки на участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя) не принято;
— отсутствие у участника закупки — физического лица либо у руководителя, членов коллегиального исполнительного органа, лица, исполняющего функции единоличного исполнительного органа, или главного бухгалтера юридического лица — участника закупки судимости за преступления в сфере экономики и (или) преступления, предусмотренные статьями 289, 290, 291, 291.1 Уголовного кодекса Российской Федерации (за исключением лиц, у которых такая судимость погашена или снята), а также неприменение в отношении указанных физических лиц наказания в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, которые связаны с поставкой товара, выполнением работы, оказанием услуги, являющихся объектом осуществляемой закупки, и административного наказания в виде дисквалификации;
— участник закупки — юридическое лицо, которое в течение двух лет до момента подачи заявки на участие в закупке не было привлечено к административной ответственности за совершение административного правонарушения, предусмотренного статьей 19.28 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях;
— отсутствие между участником закупки и Предприятием конфликта интересов, под которым понимаются случаи, при которых руководитель Предприятия, член комиссии по осуществлению закупок, руководитель контрактной службы Предприятия, контрактный управляющий состоят в браке с физическими лицами, являющимися выгодоприобретателями, единоличным исполнительным органом хозяйственного общества (директором, генеральным директором, управляющим, президентом и другими), членами коллегиального исполнительного органа хозяйственного общества, руководителем (директором, генеральным директором) учреждения или унитарного предприятия либо иными органами управления юридических лиц — участников закупки, с физическими лицами, в том числе зарегистрированными в качестве индивидуального предпринимателя, — участниками закупки либо являются близкими родственниками (родственниками по прямой восходящей и нисходящей линии (родителями и детьми, дедушкой, бабушкой и внуками), полнородными и неполнородными (имеющими общих отца или мать) братьями и сестрами), усыновителями или усыновленными указанных физических лиц. Под выгодоприобретателями для целей настоящей статьи понимаются физические лица, владеющие напрямую или косвенно (через юридическое лицо или через несколько юридических лиц) более чем десятью процентами голосующих акций хозяйственного общества либо долей, превышающей десять процентов в уставном капитале хозяйственного общества;
— сведения об участнике закупки отсутствуют в реестрах недобросовестных поставщиков, ведение которых предусмотрено Законом № 223-ФЗ и Законом № 44-ФЗ
_____________________________________________________________
(Должность, ФИО)
М.П.
Дата: __________
Форма №3
Председателю
Закупочной комиссии
Государственного унитарного предприятия
«Фонд жилищного строительства
Республики Башкортостан»
Р.М. Шайбекову
ПРЕДЛОЖЕНИЕ УЧАСТНИКА ЗАКУПКИ
(для юридического лица печатается на бланке юридического лица)
Изучив извещение об осуществлении закупки и документацию о закупке, а также проект договора, ______________________________________________________________________________
(фирменное наименование участника закупки, место нахождения, почтовый адрес – для юридического лица, фамилия, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства – для физического лица)
в лице,_____________________________________________________________________
(наименование должности, Ф.И.О. руководителя, уполномоченного лица для юридического лица)
сообщает о согласии осуществить поставку (выполнить работы, оказать услуги) _______________(указывается наименование лота)____________________, предусмотренные требованиями Технического задания (Приложение №1. Техническое задание) извещения о закупке Заказчика.
_____________________________________________________________
(Должность, ФИО, подпись представителя участника размещения заказа)
М.П.
Дата: __________
Форма № 4
Типовая форма согласия Участника закупки на обработку персональных данных
Я (далее – Участник закупки),
_____________________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество)
документ, удостоверяющий личность _____________________________________________________________________________,
Серия__________ № _____________________, дата выдачи __________________________, выдан________________________________________________________________________
(кем)
_____________________________________________________________________________,
Зарегистрированный(ая) по адресу: _____________________________________________________________________________,
даю свое согласие Государственному унитарному предприятию «Фонд жилищного строительства Республики Башкортостан», (далее – Заказчик), расположенному по адресу: 450077, Башкортостан, г.Уфа, улица Ленина, дом 5/3,, на обработку своих персональных данных, на следующих условиях:
Заказчик осуществляет обработку персональных данных Участника закупки исключительно в целях _____________________________________________________________________________ Перечень персональных данных, передаваемых Заказчику на обработку:___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________Участник закупки дает согласие на обработку Заказчиком своих персональных данных, то есть совершение, в том числе, следующих действий: обработку (включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, обезличивание, блокирование, уничтожение персональных данных), при этом общее описание вышеуказанных способов обработки данных приведено в Федеральном законе от 27.07.2006 № 152-ФЗ, а также на передачу такой информации третьим лицам, в случаях, установленных нормативными документами вышестоящих органов и законодательством. Настоящее согласие действует бессрочно. Настоящее согласие может быть отозвано Участником заявки в любой момент по соглашению сторон. В случае неправомерного использования предоставленных данных соглашение отзывается письменным заявлением участника закупки персональных данных. Участник закупки по письменному запросу имеет право на получение информации, касающейся обработки его персональных данных (в соответствии с п.4 ст.14 Федерального закона от 27.06.2006 № 152-ФЗ).
«___» ___________ 20___ г. ________________ _ ______________________
Подпись ФИО
Подтверждаю, что ознакомлен (а) с положениями Федерального закона от 27.07.2006 №152-ФЗ «О персональных данных», права и обязанности в области защиты персональных данных мне разъяснены.
«___» ___________ 20__ г. ________________ _ ______________________
Подпись ФИО
Приложение №4. Обоснование начальной максимальной цены договора.
Приложение 4.Обоснование НМЦДПриложение 4.Обоснование НМЦД
